中国电信四川公司2025年分布式数据中心建设项目招标

1.招标条件

本招标项目中国电信四川公司2025年分布式数据中心建设项目已由中国电信股份有限公司四川分公司批准建设，项目业主为中国电信股份有限公司四川分公司，建设资金来自招标人自筹，项目出资比例为100%，招标人为中国电信股份有限公司四川分公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行招标。本次招标采用电子招标方式实施。

2.项目概况与招标范围

2.1招标范围：中国电信四川公司2025年分布式数据中心建设项目，采购内容包括数据中心建设的设计、施工、物资，预估采购规模为不含税5000万元、含税5617.65万元，具体要求详见招标文件第五章发包人要求。

★招标合同有效期：签订合同之日起1年或框架达到上限金额为止，各单项工程计划工期：预计3个月内完成交付，实际工期以服务采购订单确定的时间为准。★

建设地点：四川省。

质量标准：合格，达到国家相关验收标准。

2.2承包方式：包工部分包料。

2.3本项目不划分为标段，不划分份额，确定1名中标人。

2.4本招标事项设置最高投标限价，按照折扣方式进行报价。设计费折扣限价为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）标准费用的100%，施工费折扣限价为《2020年四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件标准费用的100%，物料费折扣限价为《报价明细表-物料费》基准价的100%。★投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。★

3.投标人资格要求

★3.1投标人基本资格要求：★

3.1.1主体资格（如为联合体投标，则联合体所有成员均应满足主体资格要求）：投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

3.1.2资质要求：投标人须同时具备以下有效的国家行政主管部门颁发的资质证书（含《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市(2020)94号)中明确有效期内的同等等级资质）：

（1）设计资质(若为联合体投标，由本项目联合体设计方提供)：具备工程设计综合资质或电子通信广电行业(通信工程)甲级资质或电子通信广电行业(有线通信)专业甲级资质。

（2）施工资质(若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供)：具备通信工程施工总承包一级资质及施工企业安全生产许可证。

3.1.3投标人应具备以下人员(若为联合体投标，均由本项目联合体施工方提供)：

（1）企业主要负责人1名：具备由通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书A证；

（2）工程总承包项目经理1名，同时满足：①具备由建设行政主管部门核发的有效期内的一级注册建造师证书（通信工程专业）和通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书B证；②担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理或施工项目负责人；③承诺不得同时在两个及两个以上工程建设项目担任工程总承包项目经理或者施工项目负责人；

（3）施工负责人1名：具备由建设行政主管部门核发的有效期内的一级注册建造师证书（通信工程专业）和通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书B证；

（4）专职安全生产管理人员1名：具备由通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书C证；

（5）特种作业人员（满足下列情形之一）：

①共配置2名作业人员：其中1人同时具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（低压电工作业）和特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业），1人同时具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）和特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）。

②配置1名作业人员：同时具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（低压电工作业）、特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）和特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）。

3.1.4投标人满足以下业绩要求：投标人须具备自2023年01月01日至招标发布之日类似项目（数据中心建设（除土建外）等）的有效业绩，应当满足下列要求：累计有效合同业绩不低于3000万元。

3.1.5本项目接受联合体投标，联合体投标的应满足下列要求：

（1）联合体组成单位不得超过2家，由具备相关设计资质的单位和具备相关施工总承包资质的单位组成；

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务及职责分工。联合体各组成单位须具有与联合体协议书约定的职责分工内容相对应的资质；

（3）参加联合体投标的投标人，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。

★3.2投标人不得存在下列情形之一（联合体投标的，联合体成员均不得存在下述任一情形）：★

3.2.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

3.2.2被依法暂停或取消投标/参选资格的；

3.2.3被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.2.4进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.2.5在投标截止时间前36个月被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

3.2.6在投标截止时间前60个月被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

3.2.7在投标截止时间前60个月被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

3.2.8被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

3.2.9为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

3.2.10为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

3.2.11为本招标项目的代建人；

3.2.12为本招标项目招标代理机构；

3.2.13与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

3.2.14与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

3.2.15被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

3.2.16其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

3.2.17投标人存在在投标截止时间前两年内（投标截止时间前24个月）因拖欠企业员工薪资（含劳务工、农民工）被行政处罚或引发群体性事件的不良记录；

3.2.18近两年（投标截止时间前24个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的。

3.2.19法律法规、招标文件限定的其他情形。

★3.3投标人控股和管理关系限制要求如下（联合体投标的，联合体成员均不得存在下述任一情形）：★

3.3.1单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。

3.3.2投标人的主要管理人员（包括但不限于：董事长或执行董事、董事、监事、总经理或同等职务）在参与本招标项目的其他投标人单位中有担任主要管理职务的（包括但不限于：董事长或执行董事、董事、监事、总经理或同等职务），该两家投标人不得参加同一标段/包投标或未划分标段/包的同一招标项目投标。

3.3.3法人下属不具备法人资格的分支机构参与招标的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

4.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

5.招标文件的获取

5.1招标文件获取时间:2025年7月11日09时00分至2025年7月16日17时00分（北京时间，下同）。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细招标、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com