天翼云辽宁分公司2024年-2025年通信建设工程系统集成服务集中招标

天翼云辽宁分公司2024年-2025年通信建设工程系统集成服务集中招标



1.1项目概况

本项目为天翼云辽宁分公司2024年通信建设工程系统集成服务集中招标项目，包括一城一池建设的云资源池工程，根据本项目技术规范书中的各项要求，在了解项目需求和建设内容的基础上，由中标人在中标后，充分调研现状、与招标人密切沟通优化完善方案，并按照经招标人批准的方案完成系统部署及调测。

1.2招标内容

包括集成实施方案制定和相关软件的安装调试，以及组织、协调各方进行主机、存储、网络等硬件的安装调试，使平台具备应用系统上线条件，具体内容详见技术规范书。



项目预算：120万元（不含税）

服务期限：自合同签订时间起至2025年12月31日结束，如果在框架结束时间前采购金额达到预算金额，即终止合同。

工期要求：单次任务为200台内的设备集成工作，应在设备加电后14日内完成所有工作，并进行初验测试的准备，上述时间为基础工期；在基础工期的基础上，每增加200台内设备，单位工期增加14日。

实施地点：辽宁省（包含14个市公司）。

质保期：终验合格后1年。
**信息由中国招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
中标人数量及份额：中标人数量为1个，份额100%

1.3本项目设置最高集成费率为2.0%，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
**信息由中国招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
1.4中标候选人推荐原则：本项目推荐3家中标候选人，按照投标人综合排名顺序确定综合排名第一至三的投标人为中标候选人，若有效投标人不足三家，按有效投标人数量推荐中标候选人。综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先；技术得分相同的，“系统集成方案”得分高者排名优先。

1.5中标原则：经过中标候选人公示无异议后，招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定综合评分由高到低排名第一名的中标候选人为中标人。

★2.投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求
**信息由中国招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。

注：须提供营业执照复印件。

2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

2.1.3投标人能够为本项目开具增值税专用发票。

注：须提供承诺或增值税一般纳税人认定证明材料或2023年1月1日至投标截止时间止开具的增值税专用发票复印件。

2.1.4业绩要求：投标人须提供的2021年1月1日至本项目公告发布之日前（单项合同以合同签订时间为准，框架协议以订单下达时间为准）参与过同类项目（云业务类系统集成或算力业务类系统集成）业绩,且累积合同含税金额不少于150万元。

注：（1）以上业绩须提供合同汇总表、合同关键页复印件及发票复印件。

（2）合同关键页包合同标的、合同金额、签订时间和合同签章页。
**信息由中国招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
（3）若为固定总价合同须提供对应发票，业绩金额以发票含税金额为准（如发票金额大于固定总价合同金额，以固定总价合同金额为准）。

（4）若为框架协议，框架协议与订单须同时提供，业绩金额以发票含税金额为准（如发票金额大于框架协议订单累计含税金额，以框架协议订单累计含税金额为准）。

（5）如评标委员会一致认为资料提供不全、无法确定业绩关键信息或图片因模糊等原因无法辨识，则作未提供处理。

2.1.5本项目不允许转包。

2.1.6本次招标不接受联合体投标。

2.2.投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内[投标截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（17）法律法规、招标文件限定的其他情形。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:2024年4月3日08时30分至2024年4月10日17时00分（北京时间，下同）。



友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com